기본 정보
- 발주기관
- 중소기업은행
- 공고일
- 2025-12-24 13:27
- 마감일
- 2025-12-30 10:00
- 공고유형
- 입찰공고
금액 정보
- 추정가격
- 84,900,000원
- 기초금액
- -
알비서 AI 요약
무료공고 핵심 내용을 한눈에 파악하세요
AI 분석 리포트
【공고명】
목동WM센터 전체 레이아웃 설비공사
【발주기관】
중소기업은행
【추정가격】
84,900,000원
【마감일】
2025년 12월 30일 10시
【공사_개요】
- 공사_목적: 목동WM센터 레이아웃 설비 공사
- 공사_규모: ⚠️ 공고 확인 필
- 공사_기간: 착공일로부터 1개월 이내 완료
- 업종_코드: ⚠️ 공고 확인 필
【입찰_참가자격】
- 필수_자격: 지명 통지 받은 업체, 나라장터 등록 필수
- 제한_사항: 입찰 공고일 이전 1년 이내 입찰 참가 자격 제한을 받은 경우, 입찰 보증금 25% 납부
【주요_공사_조건】
- 계약_이행_보증: 계약 금액의 15% 이상 계약 이행 보증 보험 증권 제출
- 하자_보증금: 공사 대가 지급 전 2% 이상 납부
- 하자_담보_책임_기간: 건설산업기본법 시행령에 따름
- 산업안전보건관리비: 1,998,589원 (사후 정산)
- 지급_자재_관리: 은행이 제공한 자재는 목적 외 사용 불가, 잉여분 반환. 지연 시 은행 승인 하에 자체 재료 대체 가능
- 설계_변경: 은행에 서면 통지, 은행은 설계 변경 또는 필요한 조치를 취함. 설계 변경으로 인한 계약 금액 조정 기준 명시
- 지체상금: 회사 책임으로 공사 지연 시 지체상금 부과, 계약 보증금 상당액 도달 시 계약 해지 가능. 천재지변 등 불가항력적인 사유로 인한 지연은 지체일수에 산입하지 않음
【안전_및_품질_관리】
- 안전_관리_계획: ⚠️ 공고 확인 필
- 품질_관리_기준: ⚠️ 공고 확인 필
- 공사_일반_안전_수칙: 작업 지시 준수, 안전모/안전화/안전벨트 착용, 화기 엄금, 소화기 비치, 작업장 청결 유지, 지정 통로 이용, 고압선 접근 금지, 음주 금지, 위험 요인 발견 시 즉시 보고
- 안전_점검표: 현장 담당자는 매일 점검표 작성, 업체는 공사 시 검토 사항 확인 및 준수
【하도급_관리】
- 하도급_승인: 은행의 서면 승인 필요 (전문 공사는 통지)
- 하도급_대가_지급: 하도급 대금은 지체 없이 지급해야 하며, 체불 시 기성금 지급 보류 가능. 노임 미지급 시 은행이 직접 공제 지급 가능
- 하도급_계약_변경: 하도급 계약 금액이 기준 미만일 경우 변경 요구 가능
【계약_해제_및_해지_조건】
- 해제_사유: 회사 귀책 사유 또는 은행 측 불가피한 사정으로 계약 해제/해지 가능
- 해지_조건: 지체상금이 계약 보증금 상당액에 달할 경우 해지
【리스크_요소】
- 손해_보험_가입: 계약 금액 100억원 이상 공사는 손해 보험 가입 의무. 미가입 시 기성금 지급 시 화재 보험 등을 회사가 부담
- 채권_양도_제한: 공사 이행 목적 외 채권 양도 불가
- 분쟁_해결: 당사자 간 합의 우선, 불가능할 경우 조정/중재를 거쳐 은행 본점 소재지 관할 법원에서 소송으로 해결
【수주_포인트】
- 기술_경쟁력_확보: ⚠️ 공고 확인 필
- 안전_관리_철저: 공사 일반 안전 수칙 및 안전 점검표 준수
- 하도급_관리_투명성: 하도급 대금 지체 없는 지급 및 은행의 승인 절차 준수
- 계약_조건_준수: 지체상금 발생 최소화 및 계약 해지 조건 방지
【추가_확인_사항】
- 청렴 계약 이행 준수
- 입찰 전 관련 법규 및 유의사항 숙지 필수
- 은행 계약 규정 제93조 해당 여부 확인 (계약 참가 자격 제한)
- 연대 보증인이 시공하거나 계약 해지 후 새로운 계약자가 선정될 경우 보험 계약상의 권리와 의무 승계
- 전쟁, 사변 등 비상 사태 발생 시 은행의 별도 지시가 없는 한 공사 계속
경쟁도: 미분류
장비서
Pro
심층 분석 보고서
면허 적합성 · 지역제한 분석 · 예상 낙찰가 · 경쟁사 현황까지 — 입찰 전 필수 정보를 확인하세요.
상세 정보
나라장터 상세 페이지 바로가기 →첨부파일
-
5. 안전보건관리_준수_서약서.hwp 첨부
-
4. 안전관리_점검표(일지-최종확인).hwp 첨부
-
3-2 (계약예규)_공사계약일반조건(기획재정부계약예규).hwp 첨부
-
3-1 (기업은행)공사계약일반조건.hwp 첨부
-
6. 건설현장 상시(위험성)평가 안내서.pdf 첨부
-
1.(공고문)목동WM센터 전체 레이아웃 설비공사.hwp 공고문
-
2. 청렴계약이행확약서.hwp 규격서
장비서 Pro로 낙찰률 높이기
AI 기반 투찰 분석으로 경쟁사 대비 우위를 점하세요