AI [긴급]경기대학교 공대실습동 외 7개동 냉난방 개선공사(전기)

【공고개요】

• 공고명: [긴급]경기대학교 공대실습동 외 7개동 냉난방 개선공사(전기)
• 발주기관: 경기대학교
• 추정가격: 1.0원
• 마감일: 2026-01-02 10:00:00 +0900
• 분류: 공사

【입찰정보】

• 참가자격: - 수도권 소재 법인, - 전기공사업 등록, - 최근 3년 이내 전기공사 1.5억 이상 준공 실적 보유, - 경영상태 비율 충족 (부채비율 124.41% 미만, 유동비율 142.58% 초과), - 국세/지방세 미납 사실 없을 것, - 공동도급 불허
• 기술사항: - 기존 등기구 철거 및 LED 조명기구 설치, - 전력간선 및 동력 공사, - 도면, 시방서, 공내역서, 현장특기사항 참조 필수, - 현장실사 후 입찰 요망
• 일정및금액: - 총액입찰, 전자입찰(이비즈포유), - 2026년 2월 28일까지 완료, - 입찰보증금: 입찰금액의 5% 이상, - 낙찰 수수료 낙찰자 부담
• 제출서류: - 입찰참가신청서, - 법인등기부등본, - 인감증명서, - 사용인감계, - 위임장, - 확약서, - 청렴계약이행각서, - 실적증명서, - 현장확인서, - 개인정보 수집 및 활용 동의서

【공사내용】

• 공사규모: ⚠️ 공고 확인 필
• 공사기간: ⚠️ 공고 확인 필
• 면허요건: 전기공사업 면허
• 안전요건: ⚠️ 공고 확인 필
• 품질기준: - 공업표준화 규격품(KS, 외국기관 공인 제품) 신품 사용, - 품질, 품명, 규격은 내역서와 일치해야 함, - 현장감독원의 검사 필수
• 하도급: 일괄 하도급 금지, 부분 하도급은 본교 승인 필요
• 주요공사내용: - 각 건물별 분전반 교체/신설, - 냉난방 동력 전원 공사, - 전력 간선 개보수, - 등기구 교체 및 철거, - LS산전 차단기 사용 및 아크릴 접촉부 보호 커버 제작 (감독관 승인 후 설치)

【리스크요소】

• • 낙찰가가 예정가격의 85% 이하일 경우 차액을 계약보증금과 함께 납부
• • 국민건강보험료 등 사후 정산
• • 산업안전보건관리비 (4,993,167원) 별도 반영 및 사후 정산
• • 환경보전비 등 관련 비용 사후 정산
• • 계약상대자가 의무 불이행 시 계약보증금과 차액보증금은 본교에 귀속
• • 공사 지연 시 지체상금 부과 (계약금액의 1000분의 3/일). 천재지변 등 불가항력 시 면제 가능
• • 하자보수보증금은 공사금액의 100분의 3 이상. 하자보수 미이행 시 보증금은 본교 귀속
• • 안전관리비, 환경관리비, 퇴직공제부금은 목적 외 사용 금지되며, 위반 시 감액 조치
• • 시공 과정 및 완료 후 하자 발생 시 민형사상 책임
• • 분쟁 발생 시 관할 법원은 경기대학교 소재지 관할 법원

【수주포인트】

• • 수도권 소재 전기공사업 면허 보유 업체에 유리
• • 최근 3년 이내 1.5억 이상 전기공사 준공 실적 보유 시 가점 예상
• • 경영 상태 비율 조건 충족 필수 (부채비율, 유동비율 확인)
• • 현장 실사 후 정확한 견적 산출 필요
• • LS산전 차단기 사용 및 아크릴 접촉부 보호 커버 제작 조건 준수

【참고사항】

• • 설계서 내 불분명, 누락, 오류 시 즉시 통지하여 지시를 받아야 함
• • 계약 후 5일 이내 착공이 원칙
• • 계약담당자는 필요시 근로자 노임 지급 관련 지시 가능하며, 미이행 시 공사대금에서 공제하여 지급 가능
• • 공사 이행 목적 외 채권 양도 불가하며, 이행 목적 양도 시 발주기관의 서면 승인 필요
• • 환경오염방지계획 수립 및 이행, 관련 법규 준수
• • 일정 금액 이상 공사는 기술지도계약 체결 의무가 있음
• • 계약상대자는 하자담보책임기간 동안 하자보수 책임이 있으며, 하자보수보증금 납부 의무가 있음
• • 예정가격, 설계서 등에 오류 발견 시 계약금액 감액 가능하며, 설계변경 등으로 계약 내용 변경 가능
• • 계약상대자는 관련 법령 및 공공기관 요구사항을 준수해야 함
• • 계약상대자 부도 시 연대보증인 또는 공사이행보증회사가 보증 시공해야 함