AI 덕원고등학교 교육환경개선(화장실 전면보수) 기계설비 공사

【공고개요】

• 공고명: 덕원고등학교 교육환경개선(화장실 전면보수) 기계설비 공사
• 발주기관: 대구광역시교육청 덕원고등학교
• 업종코드: 기계설비·가스공사업
• 추정가격: 512,322,727원
• 마감일: 2025년 12월 24일 15시
• 지역제한: 본점 대구 소재 업체
• 공동도급: 불가
• 계약방식: 전자입찰, 청렴계약제

【공사내용】

• 공사규모: ⚠️ 공고 확인 필
• 공사기간: 착공일로부터 2026년 3월 31일까지 (2026년 2월 28일까지 준공 권장)
• 세부내역: 전기온수기 (15L 12대, 30L 14대) 설치, 환풍기 (220CMH x 33W 61대) 설치, 양변기 8조 (VC-910, 절수2등급), 소변기 38조 (KSU 312R), 세면대, 화장경, 비누대, 청소용수채, 가로수전, 에어타올기 등 위생 설비 설치, 장애인 편의시설 (손잡이 등) 포함, 절수형 제품 사용
• 노무비: 보일러공 4.6인, 보통인부 4.5인, 기계설비공 5.1인, 위생공, 배관공
• 공구손료: 노무비의 2%

【입찰조건】

• 참가자격: 기계설비·가스공사업 면허 보유
• 시공능력평가액: ⚠️ 공고 확인 필
• 배점기준: ⚠️ 공고 확인 필
• 예정가격결정: 기초금액 ±3% 범위 내 15개 복수예비가격 산술평균
• 낙찰자결정: 예정가격 이하 89.745% 이상 최저가 입찰자 중 적격심사 95점 이상
• 동일가격시: 계약이행능력 심사 최고점수자 선정, 동점 시 자동추첨
• 하도급: 건설산업기본법령 준수, 하도급지킴이 이용 의무, 하도급 계약 시 발주기관 사전 승인 필수
• 안전관리: 중대재해 예방 위한 안전보건 확보 의무 준수, 안전관리 및 재해예방 철저, 산업안전보건관리비 등의 목적 외 사용 금지, 손해 발생 시 배상 책임
• 하자보증: ⚠️ 공고 확인 필

【제출서류】

• 필수제출: 안전보건관리 준수 서약서, 하도급지킴이 이용 확약서, 전자카드제 이용 확약서, 건설근로자 노무비 지급내역서
• 추가확인: ⚠️ 공고 확인 필

【유의사항】

• 리스크: 예산 미확정 시 계약 효력 발생 X, 학교 일정에 따라 공사 일정 변경 가능, 계약이행 특수조건 미동의 시 계약상대자 자격 제한, 하자보수보증금 우선 상계, 하자보수 책임 승계, 지연배상금 우선 상계 조건 적용, 계약 해제 시 하자보증금 납부 의무
• 필수사항: 공사근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제 적용, 하도급지킴이 이용 의무, 건설근로자 전자카드제 적용, 전자조달시스템을 통한 노무비 본인 계좌 지급 원칙, 계약대금 지급 전 체납 사실 확인, 건설공사대금은 하도급지킴이 시스템을 통해 지급, 노무비 구분관리 및 지급확인제 이행, 노무비 지급 상한 준수, 선금 사용 목적 외 사용 금지 및 하수급인 배분 의무, 하수급인 선금 미신청 시 반환, 근로자 노무비 직접 지급, 인력사무소 파견근로자 노무비 지급 의무, A값(각종 보험료 합산액) 확인 후 투찰
• 미이행시불이익: 산업안전보건법 등 관련 법규 미준수 시 계약 해지 등 불이익, 청렴계약 위반 시 입찰 참가 자격 제한 등 불이익

【수주포인트】

• 가격경쟁력: 예정가격 이하 89.745% 이상으로 최저가 입찰 전략 수립
• 기술평가: 적격심사 기준 확인 및 고득점 확보 방안 마련
• 계약이행능력: 동일 가격 발생 시 계약이행능력 심사에서 우위 확보
• 안전관리: 중대재해 예방 및 안전보건 확보를 위한 철저한 계획 수립 및 이행
• 하도급관리: 하도급지킴이 시스템을 통한 투명한 하도급 관리 및 대금 지급