기본 정보
- 발주기관
- 경기도교육청 세원고등학교
- 공고일
- 2025-12-19 16:23
- 마감일
- 2025-12-26 15:00
- 공고유형
- 입찰공고
금액 정보
- 추정가격
- 748,576,364원
- 기초금액
- -
알비서 AI 요약
무료공고 핵심 내용을 한눈에 파악하세요
AI 분석 리포트
【공고명】
세원고 특별교실 증축공사(건축,기계)
【발주기관】
경기도교육청 세원고등학교
【추정가격】
748576364.0원
【마감일】
2025-12-26 15:00:00 +0900
【입찰참가자격】
- 면허: 건축공사업 (또는 토목건축공사업) 면허 필수
- 지역: 본점 소재지 경기도
- 기타: 조달청 입찰참가자격 등록 필수, 공동도급 불허, 조세포탈 사실이 없는 자
【공사개요】
- 규모: ⚠️ 공고 확인 필
- 기간: 착공일로부터 120일
- 내용: 내역서 및 시방서 참조
- 특징: 종합건설의 종합적인 계획·관리·조정이 필요한 공사, 종합·전문 간 상호시장 진출 비허용
【입찰방법】
- 방식: 총액입찰, 전자입찰, 전자계약, 전자청구
- 예정가격: 복수예비가격 추첨 방식 (예비가격 15개 중 4개 추첨, 산술평균)
- A값: 22,221,735원
- 동일IP: 중복 사용 불가
【낙찰자결정】
- 방식: 적격심사 (종합평점 95점 이상)
- 시공경험: 건축공사업 100% 평가, 실적 제한 없음
- 청렴계약이행각서: 제출 필수
【하도급】
- 지급방식: 하도급지킴이 전자 지급 (대금, 노무비)
- 준수사항: 관련 법령 준수, 하도급지킴이 이용 필수
- 이의제기: 인출 제한에 이의 제기 불가
【안전보건】
- 의무사항: 안전 및 보건 확보 의무사항 이행 서약 필수
- 관리계획서: 작성 및 제출 필수 (안전보건 관리 인력, 활동 계획, 위험성 평가, 안전 점검, 교육 계획, 비상 조치 계획 포함)
- 산업재해: 발생 시 작업 중지, 응급 처치, 신고 등 비상 조치 계획 수립
- 미이행시: 미이행 시 발생하는 비용은 업체 부담
【리스크_및_유의사항】
- 청렴계약: 청렴계약제 적용, 위반 시 불이익 발생
- 노무비: 공사근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제 적용
- 국민건강보험료: 사후정산
- 조세포탈: 조세포탈 관련 유죄 판결 시 계약 해지 및 입찰 참가 자격 제한
- 지역건설산업: 관내 업체 활용 권장
- 채권양도: 공사이행보증서 발급기관 동의 필요
- 입찰무효: 입찰 무효 사유 확인 필수
- 법령준수: 입찰 관련 법령 및 유의사항 숙지 책임은 입찰자에게 있음
【수주포인트】
- ✅ 경기도 지역 업체 우대
- ✅ 시공경험 평가 시 실적 제한 없음
【필수확인사항】
- ⚠️ 공고 원문에서 참가자격/제한조건 확인
- ⚠️ 공고 원문에서 기술요구사항/납품규격 확인
- ⚠️ 공고 원문에서 일정/금액/기간 확인
- ⚠️ 공고 원문에서 하자보증 기간 및 비율, 지체상금 부과 기준 확인
경쟁도: 미분류
장비서
Pro
심층 분석 보고서
면허 적합성 · 지역제한 분석 · 예상 낙찰가 · 경쟁사 현황까지 — 입찰 전 필수 정보를 확인하세요.
상세 정보
나라장터 상세 페이지 바로가기 →첨부파일
-
세원고 특별교실 증축공사(기계) 내역서_조달.xls 첨부
-
세원고 특별교실 증축공사(건축,기계) 공고문.hwp 첨부
-
세원고 특별교실 증축공사(기계) 내역서_조달.xls 첨부
-
세원고 특별교실 증축공사(기계) 내역서_조달.xls 첨부
-
세원고 특별교실 증축공사(기계) 내역서_조달.xls 첨부
-
세원고 특별교실 증축공사(기계) 내역서_조달.xls 첨부
-
세원고 특별교실 증축공사(기계) 내역서_조달.xls 첨부
-
세원고 특별교실 증축공사(건축,기계) 공고문.hwp 공고문
-
세원고 특별교실 증축공사(건축,기계) 공고문.hwp 공고문
-
세원고 특별교실 증축공사(건축,기계) 공고문.hwp 공고문
-
세원고 특별교실 증축공사(건축,기계) 공고문.hwp 공고문
-
세원고 특별교실 증축공사(건축) 내역서_조달.xlsx 공고문
-
세원고 특별교실 증축공사(건축,기계) 공고문.hwp 공고문
-
세원고 특별교실 증축공사(건축,기계) 공고문.hwp 공고문
-
세원고 특별교실 증축공사(건축) 내역서_조달.xlsx 규격서
-
세원고 특별교실 증축공사(건축) 내역서_조달.xlsx 규격서
-
세원고 특별교실 증축공사(건축) 내역서_조달.xlsx 규격서
-
세원고 특별교실 증축공사(건축) 내역서_조달.xlsx 규격서
-
세원고 특별교실 증축공사(기계) 내역서_조달.xls 규격서
-
세원고 특별교실 증축공사(건축) 내역서_조달.xlsx 규격서
-
세원고 특별교실 증축공사(건축) 내역서_조달.xlsx 규격서
장비서 Pro로 낙찰률 높이기
AI 기반 투찰 분석으로 경쟁사 대비 우위를 점하세요