기본 정보
- 발주기관
- 서울특별시교육청 영신간호비즈니스고등학교
- 공고일
- 2025-12-18 12:10
- 마감일
- 2025-12-24 10:10
- 공고유형
- 입찰공고
금액 정보
- 추정가격
- 1,310,539,091원
- 기초금액
- -
알비서 AI 요약
무료공고 핵심 내용을 한눈에 파악하세요
AI 분석 리포트
【공고명】
영신간호비즈니스고등학교 광성관동 내진보강 및 외벽/창호 개선공사
【발주기관】
서울특별시교육청 영신간호비즈니스고등학교
【추정가격】
1310539091.0원
【마감일】
2025-12-24 10:10:00 +0900
【분류】
공사
【사업_개요】
- 목적: 영신간호비즈니스고등학교 광성관동 내진보강 및 외벽/창호 개선
- 위치: 서울특별시 노원구 중계로16나길 13
- 규모: ⚠️ 공고 확인 필
- 공사기간: 착공일로부터 50일
- 주요_공사_내용: 기초, PC패널, 부축벽, 철골브레이스 설치
【입찰_참가자격】
- 필수_면허: 건축공사업, 토목건축공사업
- 지역제한: 서울
- 공동도급: 불가
- 직접시공: 원칙
- 시공능력평가액: ⚠️ 공고 확인 필
【입찰_절차】
- 입찰_방식: 전자입찰
- 현장설명회: 생략 (설계서 및 내역서는 학교 행정실 열람)
- 입찰_보증금: 면제 조건 해당 시 납부 확약으로 갈음
- 예정가격_결정: 복수예비가격 산술평균
- 낙찰자_결정: 낙찰하한율(88.745%) 이상 최저가 입찰자 순으로 적격 심사
- A값: 53,361,737원
- 전자대금시스템: 하도급지킴이 이용
- 전자카드제: 적용
【주요_요구사항】
- 안전_관리: 안전 관리인 상주 및 정기적인 안전 교육 실시, 안전관리계획 수립 및 안전점검 실시, 주변 구조물 안전진단 후 착수, 중대재해처벌법에 따른 안전 및 보건 확보 의무 이행, 안전보건관리 준수 서약서 제출, 안전관리비 사용내역 보고
- 품질_관리: KS 기준 우선 적용 (외국 기준은 국내 법규 적합해야 함), KS 표시품 등 품질 우수 제품 우선 사용 (감독원 승인), 재료 승인 계획서 제출, 견본품 및 필요시 본판/모형 제작, 재료 사용 전 감독원 검사, 품질 관리를 위한 시험 계획 수립 및 실시, KS F 8021 준수
- 시공_관리: 착수 전 종합 예정 공정표 및 시공계획서 제출 후 승인, 공정표에 세부 공종의 상호 관련 및 시작/종료 시점 명시, 현장 기구 조직도 및 비상연락망 체계 수립, 야간작업 원칙적 불가 (감독원 승인 필요), 시공 상세도면 작성 비용 계약자 부담 (작성 지연 시 계약 기간 연장 불가), 공정 단계별 검사 후 감독원 승인, 수중/지하 매설 공작물은 감독원 입회하에 시공 및 사진 제출, 시공 허용 오차 기준 준수, 가설 공사 계획은 감독원 승인
- 하도급_관리: 하도급 관련 법령 준수, 하도급지킴이를 이용하여 하도급 계약 체결 및 대금 지급, 노무비 구분관리 및 지급확인제 동의 및 합의서 제출
- 하자_보수: 하자 보수 기간 내 발생한 하자는 계약자 부담으로 보수
- 기타: 학교 전기/수도 사용료 정산, 학사 일정 고려, 공정계획 사전 제출 및 협의 필수, 준공 시 준공도면 및 유지관리 지침서 제출
【필수_제출_서류】
- 전자입찰서 제출 시 청렴서약서 제출 갈음
- 노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서
- 안전보건관리 준수 서약서
- 조세포탈 관련 서약서
- 하도급 관련 서약서
- 안전관리비 사용내역
- 보험 가입 증명서
- 자재 납품서
【리스크_요소】
- 안전사고/물품 손실 시 배상 책임
- 공정 지연 책임
- 하도급 불가 위반 시 제재
- 조세포탈 유죄 판결 후 2년 미경과자는 입찰 불가
- 폭약 사용 금지
- 측량 결과 설계도면과 불일치 시
- 전산장애 발생 시 개찰 지연 가능성
【안전_요건】
- 안전관리계획: 수립 및 실시
- 가설시설_기준: 울타리(높이 1.8m 이상), 규준틀 설치
- 비계: 시스템 비계(KS F 8021 준수), 내부 비계, 비계다리, 낙하물 방지망, 추락 방지 시설, PE 보호망 설치
【품질_기준】
- KS_인증: KS 기준 우선 적용
- 시험성적서_요구사항: 품질 관리를 위한 시험 계획 수립 및 실시
【하도급_제한】
⚠️ 공고 확인 필
【우기_동절기_대책】
⚠️ 공고 확인 필
경쟁도: 미분류
장비서
Pro
심층 분석 보고서
면허 적합성 · 지역제한 분석 · 예상 낙찰가 · 경쟁사 현황까지 — 입찰 전 필수 정보를 확인하세요.