AI 2026년 원미구 가로등 유지보수공사(1차)

【공고명】
2026년 원미구 가로등 유지보수공사(1차)

【발주기관】
경기도 부천시 원미구

【업종코드】
전기공사업

【추정가격】
63,980,000원

【총 공사금액】
147,042,800원

【기초금액】
70,378,000원

【마감일】
2025-12-24 10:00:00

【공사기간】
착공일로부터 120일

【지역제한】
입찰 공고 전일부터 부천시에 본점 소재지를 둔 업체

【입찰방식】
총액입찰, 전자입찰

【적격심사】
비대상

【하자보증기간】
시행규칙에 따름 (1년 명시)

【참가자격】

• • 전기공사업 등록 업체
• • 절연 바스켓 트럭(고소작업차) 구비 또는 임대
• • 입찰 참가업체에 재직 중인 임·직원
• • 이해충돌 방지법상 수의계약 체결 제한 사유에 해당하지 않아야 함

【주요_공사내용】

• • 가로등 유지보수
• • 버림 콘크리트 타설 및 되메우기
• • 잔토/폐기물 처리

【시공_요구사항】

• • 전기공사표준시방서 및 전기설비 기술기준 준수
• • 전기용품안전관리법, KS 등 관련 기준 준수
• • 공정표 변경 시 감독관 승인 필수
• • 세부 공정표 및 시공계획서 제출 요구될 수 있음
• • 제작도 및 시공도, 공사보고서, 사진첩 제출 의무
• • 준공 시 감독관 사전 허가 후 서류 접수
• • 시공 검사 및 입회, 유지보수 관리를 위한 표시 의무
• • 배관/배선 공사는 전기설비기술기준 및 내선규정 준수
• • 전선 접속 시 허용 전류 및 전기 저항 기준 준수
• • 금속관 공사의 접지 및 절단 처리 기준 준수
• • 전선관 굵기 제한 준수
• • 배관 길이 및 JOINT BOX 설치 기준 준수
• • 배관 고정 방법 준수
• • 저압 배선과 약전류 전선 간 격벽 설치
• • 배선 색상 통일
• • 집중 하중 방지
• • 절연 저항 및 내력 기준 준수
• • 금속 부위 재도장
• • 합성수지관 접속 방법 준수
• • 방화 구역 관통 시 방화 실링
• • 등주 설치 방법 준수
• • 지중 케이블 부설 및 접지
• • 케이블 배선용 배관 설치 시 기울기 및 방수 처리
• • 접지 공사의 종류별 기준 (1종, 2종, 3종 접지) 준수
• • 토목 공사 시 흙파기 및 다지기 방법 준수
• • 버림 콘크리트는 설계기준 강도 180kgf/㎠ 이상 만족, 표면 수평 유지
• • 되메우기 시 양질의 흙 사용, 충분히 다짐, 동결된 흙 사용 불가

【안전_보건】

• • 안전보건 관리 철저, 산업재해 예방 노력
• • 산업안전보건법, 건설기술진흥법 등 관련 법령 준수 및 안전보건관리체계 구축 의무
• • 건설기계 임대차 시 표준계약서 작성 및 대여대금 지급보증서 발급 의무

【제출_서류】

• • 폐기물은 건설폐기물처리업체를 통해 처리 후 증거 서류 제출

【리스크_요소】

• • 감사 지적 시 도급자는 변상 또는 재시공
• • 공사 중 발생하는 민/형사상 책임은 도급자에게 있음
• • 설계 변경은 계산 착오, 감독관청 지적 시 가능
• • 야간 출동 및 순찰 의무, 출동 명령 3회 거부 시 계약 해지
• • 준공 서류 지연 제출 시 지체상금 발생
• • 안전사고 발생 시 현장안전에 대한 전적인 책임
• • 임금체불 방지 조례 성실 수행 의무
• • 전자카드 미발급 시 과태료 부과
• • 조세포탈 사실이 없어야 함
• • 유죄판결 확정 후 2년 이내, 관세법 등 위반 시 계약 해지 및 입찰 참가 자격 제한

【기타】

• • A값(4,490,999원) 확인 후 투찰
• • 국민건강보험료 등은 사후 정산
• • 노무비 구분관리 및 지급확인 대상 공사, 하도급지킴이 이용
• • 대금 청구 시 경기도 지역개발기금공채 1.5% 소화
• • 불법체류 외국인 고용 금지

【누락_확인필수】

• ⚠️ 공고 확인 필: 관련 면허 보유 및 지역 제한 등 구체적인 자격 요건
• ⚠️ 공고 확인 필: 가로등 유지보수에 필요한 기술 수준, 사용 자재 규격, 안전 기준 등 상세 내용
• ⚠️ 공고 확인 필: 공사 기간, 예산 규모, 입찰 마감일 등 구체적인 일정
• ⚠️ 공고 확인 필: 하자 보증 기간, 지체 상금 부과 기준 등 계약 불이행 시 발생하는 책임 관련 내용