AI 발안바이오과학고 반려동물관 실외실습장 토목공사(긴급)

【공고명】
발안바이오과학고 반려동물관 실외실습장 토목공사(긴급)

【발주기관】
경기도교육청 발안바이오과학고등학교

【업종코드】
지반조성·포장공사업

【지역제한】
경기도(화성, 오산, 수원) 소재

【입찰참가자격】

• • 지반조성·포장공사업 등록된 소기업/소상공인
• • 조달청 입찰참가자격 등록 필수

【추정가격】
50,093,637원

【공사예정금액】
82,458,800원 (추정가격 + 부가세)

【예비가격범위】
기초금액 ±3%

【낙찰하한율】
89.745%

【공사기간】

• 착공_준공: 착공일로부터 29일
• 우기_동절기_대책: ⚠️ 공고 확인 필

【마감일】
2025년 12월 29일 10시

【착공예정일】
2025년 1월 5일 이후 (학교 협의)

【공사규모】

• ⚠️ 공사 규모: ⚠️ 공고 확인 필 (연면적, 층수, 공종별 물량)

【면허요건】

• 건설업_면허_종류_등급: 지반조성·포장공사업
• 시공능력평가액: ⚠️ 공고 확인 필

【안전요건】

• 안전관리계획: 계약기간 2일 이상 시 제출
• 가설시설_기준: ⚠️ 공고 확인 필

【품질기준】

• KS_ISO_인증: 주요 자재는 발주자의 승인을 받아 KS 제품 사용
• 시험성적서_요구사항: ⚠️ 공고 확인 필

【하도급】

• 하도급_제한: 건설산업기본법, 하도급 관련 법규 위반 시 제재
• 의무_하도급_비율: ⚠️ 공고 확인 필

【수주_포인트】

• • 경기도(화성, 오산, 수원) 소재 지반조성·포장공사업 소기업/소상공인 대상 공사
• • 반려견 실외 놀이 공간 조성 경험 어필 (시방서 참조)
• • 안전보건 확보 의무 준수 및 관련 계획 철저 수립

【리스크_요소】

• • 청렴서약 위반 시 불이익
• • 안전보건 확보 의무 위반 시 책임
• • 하도급대금 직불 확약서 제출 의무
• • 건설기계 대여대금 지급보증 의무
• • 수도/전기료 미지급 시 준공금에서 상계
• • 중대재해처벌법에 따른 안전 및 보건 확보 의무 준수
• • 하도급지킴이 이용 의무
• • 전자입찰 시스템 장애 시 개찰 지연/연기 가능성
• • 공사근로자 노무비 지급확인 준수 의무
• • 채권 양도양수 불가
• • 조세포탈 관련 유죄 판결 시 계약 해지 및 입찰 참가 자격 제한
• • 안전사고 발생 시 과업 수행자 책임 하에 후속 조치
• • 중대산업재해 발생 시 선보고 후 사고처리 의무
• • 지연배상금 부과 가능성
• • 하자보증 및 지체상금 발생 가능성
• • 안전보건관리계획서 제출 및 평가 (미흡 시 감점)
• • 산업재해 발생 시 수급인 안전보건 수준 평가에 따라 업체 등급 하락 가능

【필수_제출_서류】

• • 입찰참가자격 등록증
• • 하도급대금 직불 확약서
• • 안전보건관리계획서 (계약기간 2일 이상 시)
• • 공사(용역) 안전보건 점검표
• • 유해·위험 작업 시 안전보건 점검표 (고소, 화기 작업 등)
• • 안전보건관리 준수 서약서
• • 계약이행 통합 서약서
• • 부실공사 근절 서약서
• • 산업재해 현황 (최근 2년간 산재요양확인서)

【안전보건_점검_사항】

• • 화재, 밀폐공간, 전기 작업 시 안전 점검
• • 순회/합동 안전점검 (기계/설비, 보호구, 정리정돈, 유해위험요인, 전기설비, 안전보건관리계획서 확인)

【기타사항】

• • 학사일정 및 학생안전 고려하여 공사 진행
• • 전자대금시스템(하도급지킴이) 이용 의무
• • 안전사고 및 물품 손실/도난 시 계약자 책임
• • 공사 후 감독원 지시에 따라 가시설물 제거 및 청소